Construção da Vila Olímpica em Coremas/PB
Prefeitura de Coremas Coremas/PB
Prefeitura de Coremas (Coremas/PB) abriu uma concorrência eletrônica para construção da Vila Olímpica em Coremas/PB. O valor estimado é de R$ 2.389.538,30 e as propostas podem ser enviadas até 4 de novembro de 2026 às 09:00 (horário de Brasília). O edital completo está no PNCP.
O que o órgão quer
A prefeitura de Coremas deseja construir a Vila Olímpica, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e serviços completos, conforme projetos técnicos e cronograma definidos. A obra envolve a execução integral do empreendimento em Coremas, com base em documentos técnicos e orçamentários detalhados.
Resumo escrito pela IA da Varredura a partir do objeto oficial. O edital é a fonte.
Fonte: PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas).
Foto: Dietmar Rabich · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (recortada)
- Valor estimado
- R$ 2.389.538,30
- Propostas até
- 04/11/2026, 09:00
- 8 dias restantes · horário de Brasília
- Publicada em
- 20 de outubro de 2026
- Modalidade
- Concorrência eletrônica
- Situação
- Aberta
- Nº no PNCP
- 08939936000194-1-000012/2026
Sua empresa pode disputar esta?
O radar prepara a participação: documentos, proposta e prazos. Assine em um minuto, com garantia de 7 dias.
Linha do tempo
- Publicada no PNCPjá passouData em que o órgão divulgou a licitação.
- Pedir esclarecimento atéestimado pela leiPela Lei 14.133/2021 (art. 164), até 3 dias úteis antes da sessão. Confira no edital. Feriados não entram na conta.
- Impugnar o edital atéestimado pela leiPela Lei 14.133/2021 (art. 164), o prazo de impugnar é o mesmo de pedir esclarecimento. Confira no edital. Feriados não entram na conta.
- Propostas atéPrazo final para enviar a proposta e os documentos na plataforma.
Como participar
Os passos para uma empresa disputar esta licitação.
1. Leia o edital e os anexos
O edital, o termo de referência e as planilhas estão no PNCP (fonte oficial). É nele que estão as exigências, o modelo de proposta e os prazos.
Abrir2. Separe a habilitação
Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e técnica, conforme o edital. Certidão vencida elimina.
3. Tire dúvidas a tempo
Esclarecimento e impugnação vencem até 3 dias úteis antes do fim das propostas (Lei 14.133/2021, art. 164). Depois disso, o edital vale como está.
4. Cadastre a proposta na plataforma
A disputa acontece na plataforma indicada pelo órgão; a proposta e os documentos entram até 04/11/2026 às 09:00, horário de Brasília. A Varredura não envia a proposta: quem envia é a empresa, com login e certificado digital.
Abrir5. Acompanhe a sessão e o resultado
A sessão de disputa é marcada no edital. Lances, habilitação e o resultado ficam na plataforma e no PNCP; o PNCP publica quem venceu e por quanto.
Grátis
Receba as próximas como esta
Uma mensagem por dia útil, de manhã, com as novas licitações de obras e construção na Paraíba. Só quando houver novidade.
Descrição oficial
[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da obra de construção da Vila Olímpica no Município de Coremas/PB, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e todos os serviços necessários à completa execução do empreendimento, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo, especificações técnicas, cronograma físico–financeiro e demais elementos técnicos que integram o projeto básico
Itens da licitação
1 item, como o órgão cadastrou no PNCP.
| Item | Descrição | Qtd. | Unitário estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Construção civil para execução da obra de construção da Vila Olímpica no Município de Coremas/PB, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e todos os serviços necessários à completa execução do empreendimento, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo, especificações técnicas, cronograma físico–financeiro e demais elementos técnicos que integram o projeto básico | 1 OBRA | R$ 2.389.538,30 |
Dados do processo
- Esfera
- Municipal
- Modo de disputa
- Aberto
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, II
- Processo
- 260909CE00003
- Registro de preços
- Não
- Situação na fonte
- Divulgada no PNCP
Órgão
Prefeitura de Coremas
Município de Coremas
Unidade: Prefeitura Municipal de Coremas
Local: Coremas/PB
Mais 1 licitação aberta de Prefeitura de CoremasTodas de Prefeitura de Coremas
Mais licitações
Grátis
Quer só as que combinam com a sua empresa?
Digite o CNPJ aqui mesmo: em segundos, as licitações abertas e as empresas que compram do seu ramo, cada uma com o motivo.
Usamos só o cadastro público do CNPJ e o PNCP. Leva alguns segundos.
Outras licitações abertas
Ver todas de obras e engenharia na Paraíba- Concorrência eletrônicaPombal/PB20 dias restantes
Reforma e ampliação da EMEF Maria do Bom Sucesso de Lacerda Fernandes
Prefeitura de Pombal · Publicada 26 de out.R$ 1,2 milhões - Concorrência eletrônicaJoão Pessoa/PB17 dias restantes
Reforma e ampliação da E.C.I.T. Advogado Nobel Vita em Coremas
Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - Suplan · Publicada 26 de out.R$ 9,1 milhões - Pregão eletrônicoJoão Pessoa/PB23 dias restantes
Capa asfáltica com concreto betuminoso em Paraíba
Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco · Publicada 26 de out.R$ 98,3 milhões - Concorrência eletrônicaCajazeiras/PB20 dias restantes
Pavimentação em paralelepípedos em ruas de Cajazeiras
Prefeitura de Cajazeiras · Publicada 26 de out.R$ 767 mil - Concorrência eletrônicaQueimadas/PB22 dias restantes
Pavimentação Bairro Nova Cidade Queimadas PB
Prefeitura de Queimadas · Publicada 26 de out.R$ 549 mil - Concorrência eletrônicaQueimadas/PB22 dias restantes
Pavimentação e drenagem em ruas do Tio do Rêgo
Prefeitura de Queimadas · Publicada 26 de out.R$ 12,3 milhões
Perguntas e respostas
Até quando posso enviar proposta para "Construção da Vila Olímpica em Coremas/PB"?
- As propostas podem ser enviadas até 04/11/2026 às 09:00, horário de Brasília, conforme o PNCP.
Qual é o valor estimado?
- O valor estimado informado pelo órgão é R$ 2.389.538,30.
Quem está contratando e onde?
- Prefeitura de Coremas, em Coremas/PB, por concorrência eletrônica. Número de controle no PNCP: 08939936000194-1-000012/2026.
Onde está o edital completo?
- No PNCP, pelo link "Ver no PNCP" desta página. A Varredura lê o edital inteiro para os clientes e mostra, com a página, cada exigência e ponto de atenção.
O que é concorrência eletrônica?
- Modalidade para obras, serviços de engenharia e contratações de maior complexidade, pela internet; o julgamento pode ser por menor preço, melhor técnica ou técnica e preço (Lei 14.133/2021, art. 28).
Quem pode participar?
- Qualquer empresa com CNPJ ativo que cumpra a habilitação do edital: regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e técnica.