Construção da nova sede da Secretaria de Educação em Cardeal da Silva
Prefeitura de Cardeal da Silva Cardeal da Silva/BA
Prefeitura de Cardeal da Silva (Cardeal da Silva/BA) abriu uma concorrência eletrônica para construção da nova sede da Secretaria de Educação em Cardeal da Silva. O valor estimado é de R$ 1.061.486,42 e as propostas podem ser enviadas até 13 de novembro de 2026 às 09:00 (horário de Brasília). O edital completo está no PNCP.
O que o órgão quer
A prefeitura quer contratar uma empresa especializada para construir a nova sede da Secretaria Municipal de Educação. A obra inclui infraestrutura conforme projetos técnicos detalhados, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica completa para a execução da obra.
Resumo escrito pela IA da Varredura a partir do objeto oficial. O edital é a fonte.
Fonte: PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas).
Foto: D-Kuru · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (recortada)
- Valor estimado
- R$ 1.061.486,42
- Propostas até
- 13/11/2026, 09:00
- 14 dias restantes · horário de Brasília
- Publicada em
- 21 de outubro de 2026
- Modalidade
- Concorrência eletrônica
- Situação
- Aberta
- Nº no PNCP
- 14126254000165-1-000049/2026
Sua empresa pode disputar esta?
O radar prepara a participação: documentos, proposta e prazos. Assine em um minuto, com garantia de 7 dias.
Linha do tempo
- Publicada no PNCPjá passouData em que o órgão divulgou a licitação.
- Pedir esclarecimento atéestimado pela leiPela Lei 14.133/2021 (art. 164), até 3 dias úteis antes da sessão. Confira no edital. Feriados não entram na conta.
- Impugnar o edital atéestimado pela leiPela Lei 14.133/2021 (art. 164), o prazo de impugnar é o mesmo de pedir esclarecimento. Confira no edital. Feriados não entram na conta.
- Propostas atéPrazo final para enviar a proposta e os documentos na plataforma.
Como participar
Os passos para uma empresa disputar esta licitação.
1. Leia o edital e os anexos
O edital, o termo de referência e as planilhas estão no PNCP (fonte oficial). É nele que estão as exigências, o modelo de proposta e os prazos.
Abrir2. Separe a habilitação
Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e técnica, conforme o edital. Certidão vencida elimina.
3. Tire dúvidas a tempo
Esclarecimento e impugnação vencem até 3 dias úteis antes do fim das propostas (Lei 14.133/2021, art. 164). Depois disso, o edital vale como está.
4. Cadastre a proposta na plataforma
A disputa acontece na plataforma indicada pelo órgão; a proposta e os documentos entram até 13/11/2026 às 09:00, horário de Brasília. A Varredura não envia a proposta: quem envia é a empresa, com login e certificado digital.
Abrir5. Acompanhe a sessão e o resultado
A sessão de disputa é marcada no edital. Lances, habilitação e o resultado ficam na plataforma e no PNCP; o PNCP publica quem venceu e por quanto.
Grátis
Receba as próximas como esta
Uma mensagem por dia útil, de manhã, com as novas licitações de obras e construção na Bahia. Só quando houver novidade.
Descrição oficial
[LICITANET] - Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da nova sede da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cardeal da Silva/BA. Incluindo serviços de infraestrutura conforme especificações técnicas detalhadas nos projetos, no memorial descritivo, na planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro, com fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica necessários para a completa execução da obra.
Itens da licitação
1 item, como o órgão cadastrou no PNCP.
| Item | Descrição | Qtd. | Unitário estimado |
|---|---|---|---|
| 8135400 | LOTE ÚNICO: Execução da obra de construção da nova sede da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cardeal da Silva/BA. Incluindo serviços de infraestrutura conforme especificações técnicas detalhadas nos projetos, no memorial descritivo, na planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro, com fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica necessários para a completa execução da obra | 1 LOTE | R$ 1.119.551,19 |
Dados do processo
- Esfera
- Municipal
- Modo de disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, II
- Processo
- 240-2026
- Registro de preços
- Não
- Situação na fonte
- Divulgada no PNCP
Órgão
Prefeitura de Cardeal da Silva
Município de Cardeal da Silva
Unidade: Município de Cardeal da Silva/ba
Local: Cardeal da Silva/BA
Mais 1 licitação aberta de Prefeitura de Cardeal da SilvaTodas de Prefeitura de Cardeal da Silva
Mais licitações
Grátis
Quer só as que combinam com a sua empresa?
Digite o CNPJ aqui mesmo: em segundos, as licitações abertas e as empresas que compram do seu ramo, cada uma com o motivo.
Usamos só o cadastro público do CNPJ e o PNCP. Leva alguns segundos.
Outras licitações abertas
Ver todas de obras e engenharia na Bahia- Concorrência eletrônicaMonte Santo/BA14 dias restantes
Pavimentação de vias em Monte Santo
Prefeitura de Monte Santo · Publicada 29 de out.R$ 757 mil - Pregão eletrônicoSalvador/BA20 dias restantes
Reforma na ETA de Teolandia
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/a - Embasa · Publicada 29 de out.R$ 1,7 milhões - Concorrência eletrônicaSalvador/BA19 dias restantes
Reforço estrutural da Ponte sobre o Rio Vermelho
Governo da Bahia · Publicada 29 de out.R$ 1,9 milhões - Pregão eletrônicoMucuri/BA14 dias restantes
Fornecimento de tubos pead para drenagem
Prefeitura de Mucuri · Publicada 29 de out.R$ 4,8 milhões - Concorrência eletrônicaSalinas da Margarida/BA20 dias restantes
Construção de 50 unidades em Nova Salinas
Prefeitura de Salinas da Margarida · Publicada 29 de out.R$ 6,2 milhões - Pregão eletrônicoSalvador/BA14 dias restantes
Serviços de engenharia em comum
Bahia Secretaria da Segurança Pública · Publicada 29 de out.R$ 13,9 milhões
Perguntas e respostas
Até quando posso enviar proposta para "Construção da nova sede da Secretaria de Educação em Cardeal da Silva"?
- As propostas podem ser enviadas até 13/11/2026 às 09:00, horário de Brasília, conforme o PNCP.
Qual é o valor estimado?
- O valor estimado informado pelo órgão é R$ 1.061.486,42.
Quem está contratando e onde?
- Prefeitura de Cardeal da Silva, em Cardeal da Silva/BA, por concorrência eletrônica. Número de controle no PNCP: 14126254000165-1-000049/2026.
Onde está o edital completo?
- No PNCP, pelo link "Ver no PNCP" desta página. A Varredura lê o edital inteiro para os clientes e mostra, com a página, cada exigência e ponto de atenção.
O que é concorrência eletrônica?
- Modalidade para obras, serviços de engenharia e contratações de maior complexidade, pela internet; o julgamento pode ser por menor preço, melhor técnica ou técnica e preço (Lei 14.133/2021, art. 28).
Quem pode participar?
- Qualquer empresa com CNPJ ativo que cumpra a habilitação do edital: regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e técnica.